万盛经开区青年镇毛里村旱改水土地整理项目（提质改造）补遗

第*章 报名人须知

第*章 合同条款及格式

第*部分 合同协议书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商*致，共同达成如下协议：

*、工程概况

1.工程名称： *盛经开区青年镇毛里村旱改水土地整理项目（提质改造）

2.工程地点：重庆市*盛经开区青年镇毛里村。

3.工程立项批准文号：*盛发改行审[ ] 号。

4.资金来源：区级土地整理项目专项资金 。

5.工程内容：具体以工程量清单、图纸为准。

6.工程承包范围：施工图及比选文件约定的全部内容。

*、合同工期

计划开工日期： 年 月 日。

计划竣工日期： 年 月 日。

工期总日历天数：**天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不*致的，以工期总日历天数为准。

*、工程数量和质量标准以及项目功能

工程质量合格，并达到规划和自然资源行业标准《土地整治工程质量检验与评定规程》(**/T ****-****)、《土地整治项目验收规程》（**/T ****-****）等要求。工程数量要按批准的规划设计建设标准、建设内容、建设规模完成。

*、签约合同价与合同**形式

1.签约合同价为：

人民币（大写） (￥ 元)；

2.合同**形式：固定单价合同。

*、项目经理

承包人项目经理： 。

*、合同文件构成

本协议书与下列文件*起构成合同文件：

（1）比选文件

（2）中选通知书；

（3）竞选函及其附录；

（4）专用合同条款及其附件；

（5）通用合同条款；

（6）技术标准和要求；

（7）图纸；

（8）已标价工程量清单或预算书；

（9）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同*类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

*、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过竞选形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同*工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

*、词语含义

本协议书中词语含义与第*部分通用合同条款中赋予的含义相同。

*、签订时间

本合同于 年 月 日签订。

*、签订地点

本合同在 签订。

**、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

**、合同生效

本合同自?发包人、承包人双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章后 生效。

合同份数

本合同*式8份，均具有同等法律效力，发包人、承包人双方各执4份。

发包人： (公章) 承包人： (公章)

法定代表人或其委托代理人： 法定代表人或其委托代理人：

（签字） （签字）

组织机构代码： 组织机构代码：

地 址： 地 址：

邮政编码： 邮政编码：

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：

电 话： 电 话：

传 真： 传 真：

电子信箱： 电子信箱：

开户银行： 开户银行：

账号： 账号：

第*部分 通用合同条款

采用中华人民共和国住房和城乡建设部制定的《建设工程施工合同》****版第*部分的《通用合同条款》。

第*部分 专用合同条款

1. *般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.1其他合同文件包括：。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.1监理人：

名 称：；

资质类别和等级：；

联系电话：；

电子信箱：；

通信地址：。

1.1.2.2 设计人：

名 称：；

资质类别和等级：；

联系电话：；

电子信箱：；

通信地址：。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.1 作为施工现场组成部分的其他场所包括：无 。

1.1.3.2 永久占地包括：见设计文件。

1.1.3.3 临时占地包括：承包人根据施工需要与土地权利人协商确定并承担费用。

1.2法律法规及政府文件规定

适用于合同的其他规范性文件：。

1.3 标准和规范

1.3.1适用于工程的标准规范包括但不限于：

（1）《土地整治项目验收规程》（**/T ****-****）

（2）《土地整治工程质量检验与评定规程》（**/T ****-****）

（3）《土地整治项目工程量计算规则》（**/T ****-****）

（4）《土地整治工程施工监理规范》（**/T ****-****）

1.4 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：《通用条款》第1.5款执行。

1.5 发包人向承包人提供图纸的期限：已提供；

发包人向承包人提供图纸的数量： 2套；

发包人向承包人提供图纸的内容：《***项目规划图》（工程布局图）、《***项目单体设计图集》。

1.6.1 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：

（1）施工方案；

（2）施工现场平面布置图；

（3）施工进度计划和保证措施；

（4）劳动力及材料供应计划；

（5）施工机械设备的选用；

（6）质量保证体系及措施；

（7）安全生产、文明施工措施；

承包人提供的文件的期限为：本合同签订**日内；

承包人提供的文件的数量为：2套（监理、业主各*套）；

承包人提供的文件的形式为：纸质书面，并由专人送达取得签收；

发包人审批承包人文件的期限：接收到承包人文件7天内。

1.6.2 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：承包人保证现场不少于1套图纸。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在3天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：；

发包人指定的接收人为：。

承包人接收文件的地点：；

承包人指定的接收人为：。

监理人接收文件的地点：；

监理人指定的接收人为：。

1.8 交通运输

1.8.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：承包人应根据施工需要自行解决出入现场所需的道路、桥梁等，并承担该项费用；在施工过程中因与农民协调不力而导致的农民阻工损失，承包人不得向发包人提出索赔。

另在本条补充如下：

关于场外交通和场内交通的约定：不论是场内交通或场外交通，均由承包人自行解决，并自行承担相关费用。

1.9工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同**：若清单工程量计算错误，则按实际工程量结算；若为清单组价错误，单价不作调整。

允许调整合同**的工程量偏差范围：无。

2. 发包人

2.1 发包人代表

发包人代表：

姓 名：；

身份证号：；

职 务：；

联系电话：；

电子信箱：；

通信地址：。

发包人对发包人代表的授权范围如下：。

2.2 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.2.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：发包人应于计划开工日期前7天内，组织监理单位、承包人、项目所在地镇、村社人员召开1次村民会议，作为向承包人移交施工现场的方式。

2.2.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件（如施工用水用电等），发包人、承包人约定：承包人应自行解决施工所需要条件并承担相关费用，发包人应积极协助。

3. 承包人

3.1 承包人的*般义务

承包人提交的竣工资料的内容：按《重庆市规划和自然资源局关于做好新增耕地核定管理工作的通知》（渝规资〔***0〕***号）及市规划和自然资源局、市国土整治中心最新相关文件要求。

承包人提交的竣工资料形式及数量要求：书面4套，电子1套。

承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：现场施工结束后**天内。

承包人应履行的其他义务：承包人应积极配合市农村土地整治中心和市规划和自然资源局开展的日常巡查、检查工作。对于在巡查、检查过程中发现的质量缺陷、进度滞后等问题，承包人应当按照巡查、检查人员提出的书面要求整改完毕，并得到发包人书面确认。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓 名：；

身份证号：；

建造师执业资格等级：；

建造师注册证书号：；

建造师执业印章号：；

安全生产考核合格证书号：；

联系电话：；

电子信箱：；

通信地址：；

承包人对项目经理的授权范围如下：。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：累计在岗时间不少于24天，连续脱岗时间不超过4天。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：发包人以书面通知要求承包人提供劳动合同及社保证明，承包人须按照发包人书面通知载明的期限要求及时提供。逾期不提供的，发包人有权要求承包人承担违约金****.**元（￥****.**），违约金可在工程价款中扣除。扣除违约金的，发包人应向承包人出具书面的违约责任通知书，承包人在收到违约责任通知书后**天内仍拒不提供的，发包人有权要求承包人加倍支付违约金、暂停履约、直至解除或终止合同。承包人原因被解除或终止合同的，发包人不退还履约保证金。承包人应在收到解除或终止合同通知书**个工作日内清理退场，并编制完成项目价款清算书，报有关职能部门进行清算评审，按照清算评审金额的**%支付工程费用给承包人，发包人按照本合同约定方式支付给承包人，清算评审金额的**%作为违约和赔偿金给发包人，发包人不支付给承包人。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：项目经理连续离开施工现场超过4天，或单月累计在场天数不超过**天的，发包人有权按缺勤天数****元/天要求承包人承担违约责任。违约金可在工程价款中等额扣除。

3.2.2 承包人擅自更换项目经理的违约责任：发包人应以书面通知要求承包人提供更换项目经理相关材料，承包人应按书面通知及时提供，逾期不提供的，发包人有权要求承包人承担违约责任金额****.**元/次（￥****.**元/次），违约金额可在工程价款中扣除。扣除违约金的，发包人应向承包人出具书面的违约责任通知书，承包人在收到违约责任通知书后**天内仍拒不提供的，发包人有权要求承包人加倍支付违约金、暂停履约、直至解除或终止合同。承包人原因被解除或终止合同的，发包人不退还履约保证金。承包人应在收到解除或终止合同通知书**个工作日内清理退场，并编制完成项目价款清算书，报有关职能部门进行清算评审，按照清算评审金额的**%支付工程费用给承包人，发包人按照本合同约定方式支付给承包人，清算评审金额的**%作为违约和赔偿金给发包人，发包人不支付给承包人。

3.2.3 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人应以书面通知要求承包人更换满足项目实施要求的项目经理，承包人应按书面通知及时更换，并提供更换后项目经理的材料予以发包人，逾期不更换或不提供的，发包人有权要求承包人承担违约责任金额****.**元/次（￥****.**/次），违约金额可在工程价款中扣除。扣除违约金的，发包人应向承包人出具书面的违约责任通知书，承包人在收到违约责任通知书后**天内仍拒不提供的，发包人有权要求承包人加倍支付违约金、暂停履约、直至解除或终止合同。承包人原因被解除或终止合同的，发包人不退还履约保证金。承包人应在收到解除或终止合同通知书**个工作日内清理退场，并编制完成项目价款清算书，报有关职能部门进行清算评审，按照清算评审金额的**%支付工程费用给承包人，发包人按照本合同约定方式支付给承包人，清算评审金额的**%作为违约和赔偿金给发包人，发包人不支付给承包人。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：本合同签订后**天内承包人须竞选承诺的项目管理班子全部到位。

另在本条补充如下：

承包人派驻本项目的人员均是竞选文件中所承诺的人员，在施工过程中，项目管理成员实行押证施工，待项目通过区县级合同段工程验收合格后退还承包人。

竞选书中承诺的管理人员除工作调离、重大疾病或死亡（工作调离需有辞职报告、调动函，重大疾病必须有县级以上医院诊断证明、住院发票，死亡必须有公安机关出具的死亡证明）等特殊原因需要更换外，不得随意替换。

3.3.2 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人应以书面通知要求承包人更换满足项目实施要求的主要施工管理人员，承包人应按书面通知及时更换，并提供更换后主要施工管理人员相关材料予以发包人，逾期不更换或不提供的，发包人有权要求承包人承担违约责任金额****.**元/人/次（￥****.**/人/次），违约金额可在工程价款中扣除。扣除违约金的，发包人应向承包人出具书面的违约责任通知书，承包人在收到违约责任通知书后**天内仍拒不提供的，发包人有权要求承包人加倍支付违约金、暂停履约、直至解除或终止合同。承包人原因被解除或终止合同的，发包人不退还履约保证金。承包人应在收到解除或终止合同通知书**个工作日内清理退场，并编制完成项目价款清算书，报有关职能部门部门进行清算评审，按照清算评审金额的**%支付工程费用给承包人，发包人按照本合同约定方式支付给承包人，清算评审金额的**%作为违约和赔偿金给发包人，发包人不支付给承包人。

3.3.3 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：承包人的主要施工管理人员（项目经理、技术负责人及*大员）需离开现场的，应报监理人和发包人，发包人同意后方可离开；擅自离开的，*经发现，发包人有权按照****元/人/次要求承包人承担违约责任。主要施工管理人员离开施工现场前应指定*名有经验的人员临时代行其职责，该人员应具备履行相应职责的资格和能力，且应征得监理人和发包人的同意。

3.3.4承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：发包人应以书面通知要求承包人补充更换主要施工管理人员相关材料，承包人应按书面通知及时提供，逾期不提供的，发包人有权要求承包人承担违约责任金额****.**元/人/次（￥****.**/人/次），违约金可在工程价款中扣除。扣除违约金的，发包人应向承包人出具书面的违约责任通知书，承包人在收到违约责任通知书后**天内仍拒不提供的，发包人有权要求承包人加倍支付违约金、暂停履约、直至解除或终止合同。承包人原因被解除或终止合同的，发包人不退还履约保证金。承包人应在收到解除或终止合同通知书**个工作日内清理退场，并编制完成项目价款清算书，报有关职能部门进行清算评审，按照清算评审金额的**%支付工程费用给承包人，发包人按照本合同约定方式支付给承包人，清算评审金额的**%作为违约和赔偿金给发包人，发包人不支付给承包人。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：项目经理连续离开施工现场时间超过4天，单月累计在岗时间不足24天的，按缺勤天数支付违约金****元/天，*大员连续离开施工现场时间超过4天，单月累计在岗时间不足**天的，按缺勤天数支付违约金****元/天/人，违约金可在工程价款中等额扣除。

3.4 履约担保

3.4.1承包人是否提供履约担保：提供。

3.4.2承包人提供履约担保的形式、金额及期限：

（1）履约担保的形式：详见比选文件规定；

（2）履约担保的金额： 签约合同价的**%即 *元；

（3）履约担保的提交时间：合同签订之前。

（4）履约担保的期限：自提交履约担保之日起至竣工验收合格之日止。

（5）履约担保的退还时间：承包人无违反合同或比选文件约定情形的，在竣工验收合格后无息退还。

注：比选人自中选通知书发出之日起**日历天，依法与中选人签订书面合同。如果中选人未能按要求或在法定时限内缴纳履约担保金并签订书面合同的，比选人有权取消其中选资格并不予退还其竞选保证金。

4. 监理人

4.1监理人的*般规定

关于监理人的监理内容：以发包人与监理公司签订的相关合同、协议为准。

关于监理人的监理权限：以发包人与监理公司签订的相关合同、协议为准。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：监理人自行承担。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓 名：；

职 务：；

监理工程师执业资格证书号：；

联系电话：；

电子信箱：；

通信地址：；

关于监理人的其他约定：。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 质量标准和要求：

为了保证工程质量，对不合格工程，若有违规，每发现*次承包人承担违约责任金额****元人民币，违约金额可在工程价款中扣除。

5.2 隐蔽工程检查

承包人在通知监理人隐蔽工程的检查时，须确保发包人知晓。否则，发包人有权对该隐蔽工程重新检查，无论检查结果是否合格，费用均由承包人承担。

6. 安全文明施工与环境保护

承包人须遵守国家法律法规和项目区当地规定，自行做好安全文明施工和环境保护相关措施，并自行承担由承包人原因引起的*切法律责任和经济责任。

关于安全文明施工费的约定：本工程安全文明施工费已包含在签约合同价中。

7. 工期和进度

7.1 施工进度计划

7.1.1 施工进度计划的编制

在施工期间，承包人应在当月末向发包人提交上月进度计划完成情况、计划延误的补救措施及赶工计划、下月施工详细计划，以便发包人进行进度控制。

7.2 开工

7.2.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：本合同签订后**天内。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：本合同签订后**天内。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：本合同签订后**天内。

7.3 测量放线

7.3.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：批准的开工日期前7天。

7.4 工期延误

7.4.1 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：在合同约定竣工日期（因其他原因，发包人同意顺延工期的，为顺延后的合理竣工日期）未竣工的，承包人按每天****元向发包人支付违约金；逾期*个月仍未竣工的，承包人除承担前述违约责任外，视为承包人无履约能力，发包人有权单方解除合同，不予退还履约保证金，且承包人在收到发包人解除合同通知日起*个工作日内撤离施工场地，逾期未撤离，则按照每天*****元向发包人支付场地占用费至撤离完毕并按现状交还工地为止；发包人或新的施工单位有权强制入场，对承包人遗留在现场的物品设施等视为废弃物有权任意处置，不承担保管和赔偿责任；在新的施工单位入场施工竣工验收合格后，发包人对承包人已施工并验收合格的工程量送有关职能部门评审，对未验收的或未验收合格的工程不予计量不予计价也不支付；报有关职能部门进行清算评审，按照清算评审金额的**%支付工程费用给承包人，发包人按照本合同约定方式支付给承包人，清算评审金额的**%作为违约和赔偿金给发包人，发包人不支付给承包人。

7.5 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：无。

8. 材料与设备

8.1 样品

8.1.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：输水管、防水材料、钢材、水泥、砂、石等材料。

8.2材料与工程设备的替代

8.2.1 发包人认可使用替代材料和工程设备的，替代材料和工程设备的**，按合同条款**.变更确定。

8.3 施工设备和临时设施

8.3.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：承包人自行负责并承担相应费用。

检验

**. 变更

**.1变更的范围

关于变更的范围的约定：设计变更、招标工程量清单漏项、施工过程中出现新增项目、合同范围外的*星项目等均属工程变更。工程施工中出现新增项目，由承包人在该变更、新增项目启动前**天内向监理人和发包人书面提出，经监理人和发包人审核同意后调整工程价款，在工程结算时同工程款*同支付。

**.2 变更估价

**.2.1 变更估价原则

变更估价原则

关于变更估价的约定:

关于变更估价的约定:

（1）当工程量清单综合单价中有适用于变更工程子项、新增（漏项）的综合单价，则按合同约定的综合单价执行和调整；

（2）合同中没有适用于或类似于变更工程的子项，按照《重庆市土地开发整理项目预算定额》（****年标准)、《重庆交通工程材料**信息》****年第*期（****年*月份）公布的不含税**、《重庆市规划和自然资源局重庆市财政局关于调整土地整治项目预算计价规则的通知》（渝规资〔****〕***号）、《重庆市规划和自然资源局重庆市财政局关于调整土地整治项目预算定额人工单价及材料人力*次转运费和汽车超运距运输费的通知》（渝规资〔****〕***号）标准计取，按相应工程类别费率计取编制工程量清单计价后，按合同总价相对于本项目预算审定金额的下浮比例同比例下浮后执行；主要材料若报价文件中有的，按报价文件执行；若报价文件中没有的，按比选人认质认价执行。

**.3承包人的合理化建议

监理人应在收到承包人提交的合理化建议后7天内审查完毕并报送发包人，发现其中存在技术上的缺陷，应通知承包人修改。合理化建议经发包人批准的，监理人应及时发出变更指示，由此引起的合同**调整按照专用条款第**款〔变更估价〕约定执行。发包人不同意变更的，监理人应书面通知承包人。

**. 合同**、计量与支付

**.1 合同**形式

单价合同

综合单价包含的风险：单价固定，不因市场变化而调整。

**.2 预付款

**.2.1 预付款的支付

本工程不支付预付款。

**.3 计量

**.3.1 计量原则

工程量计算规则：执行《土地整治项目工程量计算规则》（**/T ****-****）。

**.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：按进度计量。

**.4 工程进度款支付

本条补充以下：

关于付款的约定：

1、本项目按工程形象进度支付工程进度款，进度款按当月完成合格工程量计价的**%支付；

2、工程完工并按相关规定验收合格后（未进行完工结算，但需提供所有工程量签证单及汇总计算表并经审核后）**天内发包人支付至完成工程量进度款的**%；

3、经工程竣工验收合格，办理完工程竣工备案证，审计部门审计完成后支付至审计结算价的**%，余下3%作为本工程质量保修金，质量保修金的退还详见附件《工程质量保修书》中的约定；

4、因重大设计变更引起的经业主和监理审定的增加内容及工程量的支付方式和因特殊原因造成无法按时竣工验收和审计时的支付方式，双方另行协商。

5、发包人每次付款前，承包人应先向发包人提供应付款金额的增值税发票，否则发包人有权暂缓支付，且承包人不得以此为由不履行合同义务。

**.验收

**.1 合同段验收和竣工验收

本条补充以下：

关于竣工验收程序的约定：按《土地整治项目验收规程》（**/T ****-****）、《土地整治工程质量检验与评定规程》（**/T ****-****）执行。验收认定的工程量不得超过经审批的规划设计方案（含经审批的变更方案）确定的工程量。

**.2竣工退场

承包人在市级/区县规划和自然资源行政主管部门竣工验收意见下达后的**天内完成竣工清场处理并退场。

**. 竣工结算

**.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：按照《土地整治项目验收规程》（**/T ****-****），发包人组织合同段验收后**天内。

竣工结算申请单应包括的内容：按通用条款**.1执行。

**.2 竣工结算审核

竣工结算金额以竣工结算审核审定金额为准。

**.3 结算工程量如因客观因素减少，双方据实结算，互不追究。

**. 缺陷责任期与保修

**.1缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：验收合格之日起的**个月 。

**.2质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：是。

**.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用方式：3%的工程款。

**.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留方式：工程竣工结算时*次性扣留质量保证金；质保金不足以支付维修费用的，由承包人另行承担。

**.4保修

**.4.1 保修责任

工程保修期为：1年。

**.4.2 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：承包人收到发包人的维修通知后**小时（紧急情况4小时）到达现场并维修，承包人逾期未维修，发包人有权委托第*方维修，产生的费用由承包人承担。

15.违约

**.1 发包人违约

**.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：无。

**.1.2 发包人违约的责任

按通用条款**.1.2执行。

**.2承包人违约

**.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：项目经理和技术负责人每月驻场时间少于24天，*大员每月驻场时间少于**天。

**.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

项目管理人员到场情况按专用合同条款3.2项目经理、3.3承包人人员执行。工期延误按专用合同条款7.5.2因承包人原因导致工期延误执行。其余违约责任按通用合同条款**.2.2执行。

**.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：项目管理人员到场情况按专用合同条款3.2项目经理、3.3承包人人员执行。工期延误按专用合同条款7.4.1因承包人原因导致工期延误执行，其余违约责任按通用合同条款**.2.2执行。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：因承包人违约解除合同后，发包人有权按合同约定的结算方式对工程进行清算，解除合同后双方共同现场清点的其材料、办公设备、施工设备自行处理，现场临时设施由承包人自行立即运离。

**.3仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：

（1）向项目所在地仲裁委员会申请仲裁；

（2）向工程所在地人民法院起诉。

**发包人有权在合同协议中对合同部分内容作补充约定

**.1农民工工资

**.1.1承包人必须严格执行《民法典》、《保障农民工工资支付条例》、《最低工资规定》和《*盛区工程建设领域保障农民工工资支付管理办法》等相关规定，缴纳农民工工资保证金，建立工资专户，按月支付农民工工资；承包人对所召用农民工的工资支付负直接责任，不得以工程款未到位等为由克扣或拖欠农民工工资。

**.1.2承包人应将工资按月直接发放给农民工本人，不得发放给“包工头”或其他不具备用工主体资格的组织和个人，否则将视为承包人拖欠或克扣农民工工资；因承包人原因拖欠民工工资，应当按照每发生*次向发包人支付违约金*****元，且发包人有还权在承包人的工程价款中扣除相当于农民工工资部分的金额，代承包人支付给农民工本人。

**.1.3若承包人拖欠农民工资引发上访、投诉、围堵工地或发生群体性事件等，视为承包人违约，承包人除承担相关法律责任外，还应当按照每发生*次向发包人支付违约金*****元。

**.2农民协调工作

施工用地协调工作由承包方和项目所在地镇（乡、街道）、村、社共同完成，发承包双方对施工用地协调的不确定性已有充分认识，双包方不因用地协调问题向对方索赔。

**.3安全或停工：

承包人应当依法为其工人购买保险并提供相应的安全装备，履约过程中发生的人身财产损害（包括承包人员工或第*方的人身财产损失）由承包自行承担全部法律责任和费用。若承包人发生重大安全事故或承包人责任原因连续停工**天或累计停工*个月或工程转包或违法分包，视为承包人履约能力不足，发包人除有权解除合同外，还有权按照专用合同条款7.4.1执行；合同履约期间或者工程竣工验收后履行合同完毕前，发现承包人转包或违法分包工程的，承包人除承担前述违约责任外，还应当按照合同总金额的**%向发包人支付违约金。

**.4审计费

工程结算审核时，审减金额未超过送审金额8%时，审计费用由发包人承担；审减金额超过送审金额8%时，超过审减率8%以上的审计费用由承包人承担。

合同附件

附件*：

工程建设项目廉政责任书

工程项目名称：

工程项目地址：

建设单位（甲方）：

施工单位（乙方）：

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第*条　甲乙双方的责任

（*）应严格遵守国家关于市场准入、项目比选竞选、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（*）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

（*）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

（*）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第*条　甲方的责任

甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（*）不准向乙方和相关单位索要或接受礼品礼金、有价证券、回扣、好处费、感谢费等。

（*）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（*）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（*）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

（*）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。

第*条　乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（*）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员提供、赠送礼品礼金、有价证券、回扣、好处费、感谢费等。

（*）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（*）不准以任何方式为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（*）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织、提供有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第*条　违约责任

（*）甲方工作人员有违反本责任书第*、*条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（*）乙方工作人员有违反本责任书第*、*条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理，在诚信方面纳入不良纪录；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第*条　本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第*条　本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

第*条　本责任书*式*份，由甲乙双方各执*份，送交甲乙双方的监督单位各*份。

甲方单位：（盖章） 乙方单位：（盖章）

法定代表人： 法定代表人：

地址： 地址：

电话： 电话：

　 年　 月 日 　 年　 月 日

甲方监督单位（盖章） 乙方监督单位（盖章）

年　 月 日 　 年　 月 日
附件*：

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

根据《建设工程质量管理条例》等有关规定，经协商*致，对（工程全称）签订工程质量保修书。

*、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。

质量保修范围包括合同项下承包人完成的所有工程以及双方约定的其他项目。但因管理不当或者第*方造成的质量缺陷以及因不可抗力造成的质量缺陷不属于保修范围。具体保修的内容，双方约定如下：

*********

*、质量保修期限（下列保修最低年限*律用大写填写，如有改动加盖施工单位公章）

双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期限如下：

1、主体工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；

2、其他项目保修期限约定如下：

*********

以上保修期限自工程竣工验收合格之日起计算。

*、质量保修责任

1、属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托其他单位修理，费用由承包人承担。

2、发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场进行抢修。

3、质量保修完成后，由发包人组织验收。

*、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

*、其他

双方约定的其他工程质量保修事项：

*********

本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发 包 人（公章）： 承 包 人（公章）：

法定代表人（签字）： 法定代表人（签字）：

年 月 日 年 月 日

附件*：

主要工程文件目录

附件*：

承包人项目管理机构组成表

附件*：

履约担保

（发包人名称）：

鉴于 （发包人名称，以下简称“发包人”）与 （承包人名称）（以下称“承包人”）于 年 月 日就 （工程名称）施工及有关事项协商*致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可 撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写） 元（￥ ）。

2. 担保有效期自提交履约担保之日起至发包人颁发合同工程完工证书之日止。

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方 以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在 7 天内无条件支付。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，按下列第 种方式解决：

（1）向 仲裁委员会申请仲裁；

（2）向 人民法院起诉。

6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签名并加盖公章之日起生效。

（以下无正文）

担 保 人： （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： （签名）

地 址：

邮政编码：

电 话：

传 真：

年 月 日

附件*：

重庆市土地整治工程建设安全生产合同

为了确保实现 安全生产目标，进*步明确双方的安全管理责任，加强安全生产管理工 作的协调、管理力度， （以下简称“发包人”）与 （以下简称“承包人”）依据 国家安全生产相关的法律、法规和安全方面的强制性国家标准或行业标准，双方同意签订该协议作 为正式合同安全管理方面的补充规定，并承诺本协议具有与合同相同的法律效力。具体条款如下：

*、协议有效期限 本协议中所涉及的安全管理责任自合同签订之日起开始生效，至合同工程全部完工验收且经发包人与承包人签订移交协议生效后之日终止。

*、责任目标

（*）承包人承诺承担和履行合同和发包人所规定的安全责任，且满足要求。

（*）承包人的安全控制目标是确保本工程在实施过程中：

1．不发生人身重伤事故；

2．不发生火灾事故；

3．不发生负有同等及以上事故责任的造成人身重伤的*般交通事故；

4．不发生集体食物中毒事件（同时 5 人及以上的食物中毒）；

5．不发生流行性传染病 （无甲型传染病、其他常见传染病未形成多人同时患病）；

6．不发生重大环境污染事件（生活、工业垃圾及其他污染物造成环境污染和大面积水土流失）；

7．不发生对施工区附近生产、生活造成重大影响的事件（如造成重大设备损坏、重大财产损失、 人员伤害等）；

8．不发生治安保卫事件（构成刑事拘留及以上的事件、盗窃直接损失超过 1 *元人民币的事件）。

（*）承包人承诺在施工中控制以下安全事故的发生：

1．人员轻伤事故。

2．负有同等及以上事故责任的人身轻伤交通事故。

3．其他安全未遂事故和异常事件。

*、安全责任

1．承包人负有安全生产的管理责任和直接责任。

2．承包人的法人或签署合同的公司总经理或受委托的代理人对合同安全负有全面的领导责任。

3．承包人项目经理对施工现场的安全工作负有全面的直接领导责任。

4．承包人保证执行“谁施工、谁负责”的施工安全原则。

5．承包人保证服从发包人对安全工作的统*协调和管理。

6．承包人保证对本工程项目安全生产条件及其管理资源自行投入，保证安全资金的专款专用。

7．承包人保证建立本工程项目的安全管理体系及安全保证体系（注：项目安全管理大纲/手册、 管理性的程序文件等）。

8．承包人保证现场的安全管理专职人员必须持有建设主管部门安全生产培训考核合格证书。

9．承包人保证为现场所有工作人员（含分包商员工及劳务人员）配备符合国家标准的有承包人 和/或其下属分包商标志的个人基本劳动保护用品。

**．承包人保证按照国家法律规定为现场所有工作人员（含分包商员工及劳务人员）购买意外 伤害保险。

**．承包人保证施工生活营地（包括自建的和租用的营地）满足消防、安全用电、卫生防疫、 防暴雨、防雷击等方面的安全要求。

**．承包人保证对带入现场的设备、工具、材料按照国家法规和标准进行检测、试验，并持有 法定部门出具的检验证书。

**．承包人保证制订施工现场的文明施工措施，保护环境、树木和植被，保持施工现场的良好 秩序和整洁的作业环境。

**．承包人负责在施工过程中与当地政府、周边群众及其他承包商保持良好的沟通和交流。承 包人遇到与周边群众发生纠纷时，应负责协调工作，确保工程能够顺利进行。

*、接口及协调

1．发包人委托监理公司对该工程实施监理，监理公司在安全管理方面代表发包人行使监督检查 职能，承包人必须给予配合和支持。

2．承包人人员、车辆的出入，带入现场的设备、机具、材料，在现场使用的或直接管理的办公、 生活、生产性设施的安全管理须满足发包人现场管理的基本要求。

3．承包人应指定专职安全管理人员与发包人委托的监理公司接口，参与安全协调和管理。安全 协调和管理的内容包括职业健康、工业安全、消防安全、卫生防疫、交通安全、环境保护、治安保 卫等各方面。

4．承包人的专职安全管理人员应具备协调安全工作的能力和授权。发包人委托的监理公司有权 对专职安全管理人员的能力和权力做出评价，对于不能胜任的专职安全管理人员，发包人委托的监 理公司有权要求承包人换人。

5．承包人指定的专职安全管理人员应与发包人委托的监理公司建立联系，在业务上接受发包人 委托的监理公司的协调和指导。

6．开工后承包人的专职安全管理人员应按照发包人委托的监理公司的规定，定期报送安全月度 快报、季报、年报和各种专项事故报告等。

7．在工程实体未全部正式移交发包人施工管理部门之前，承包人依旧对施工范围内的安全管理 负责。

*、安全资质审查 承包人在项目开工前 5 个工作天内向发包人委托的监理公司提供以下安全资质供审查和存档：

1．企业安全生产许可证书复印件。

2．企业近*年的施工简历及安全施工业绩证明文件。

3．企业主要安全管理人员（包括项目经理、专职安全管理人员）经建设主管部门安全生产知识 考核合格证书。

4．特种作业人员资格证书。

5．项目安全管理机构及其人员配备（承包人必须配有专职的安全员）。

6．适用于项目的安全管理体系及保证体系文件（安全管理大纲及管理程序文件）。

*、人员基本素质 承包人提供的人员必须满足下列要求:

1．身体健康，无影响工作的精神疾病、无传染病和其他重大疾病；承包人需对其雇用的施工人 员签发健康声明并保证其健康。其中体检证明材料（县级以上医院）和健康声明作为人员办理入场 证件的必备材料。

2．无刑事案件牵连。

3．无吸毒、酗酒、赌博、嫖娼等恶习及违法行为。

*、劳动保护

1．承包人负责为本单位任何用工形式的员工提供个人劳动保护用品（包括工作服、安全帽、安 全鞋等）。

2．承包人负责向特殊工种的员工提供特殊劳动保护，否则不得从事特殊工种作业。

3．发包人委托的监理公司有权检查承包人的个人劳动保护用品是否符合国家的相应标准。

4． 承包人在特殊风险场所作业而需要特殊防护用品或安全仪表时，必须在上述防护用品全部 到位后才能开工。

5．承包人应配备临时安全围栏、警示带、警告标志、防火布等集体防护用品。

*、施工机具与材料

1．承包人对带入现场的施工机械和工器具的安全负责。

2．对于承包人带入现场的特殊工器具，如起重设备、索具、机动车辆、压缩气瓶等，承包人必 须按国家法规和标准进行检测、试验，并持有法定部门出具的检验证书。

3．对于不属于法定检测的工器具，承包人也必须建立相应的管理、检测制度，这些工器具包括 登高工具、脚手架材料、电动工具、安全防护设备及用具等。

*、开工前安全条件检查

1．发包人委托的监理公司将在合同生效后，工程项目正式开工 5 个工作日前，依据合同安全条 款的要求逐项对承包人安全准备情况进行检查。不满足开工安全条件时，承包人将不得开工，由此 产生的工期和成本的影响，由承包人自行负责。

2．开工前安全条件检查的基本内容包括：安全管理体系建设、安全资金投入、危险源识别和安 全风险分析、施工机械的安全状况、安全工器具和材料、安全培训教材和教员、专职安全人员的到 岗情况、培训的有效性、人员控制、个人劳动保护用品配备等内容。

3．发包人委托的监理公司检查发现的缺陷，承包人应在规定期限内完成整改。对于重大缺陷， -发包人委托的监理公司有权要求承包人推迟开工，由此对工期产生的影响或经济损失，由承包人承 担。

*、安全监督

1．承包人应配备有满足项目安全管理需要的专职安全管理人员。

2．承包人的专职安全管理人员必须持建设主管部门颁发的安全生产知识考核合格证书。

3．承包人的专职安全管理人员在业务上接受发包人委托的监理公司和发包人安全管理部门的协 调和指导。

4．承包人应建立班前安全交底制度；施工期间坚持开展安全检查和日常安全监督并形成相应的 记录。

5．承包人应在每个作业区任命兼职安全员，赋予兼职安全员相应的授权和义务，并对兼职安全 员进行定期考核。

6．承包人应接受和配合发包人专业部门及委托的监理公司的监督与安全评价。

7．发包人和委托的监理公司有权对承包人履行安全管理协议的情况进行监督，并有权对违章行 为实行停工和处罚，处罚情况将通知承包人。涉及经济处罚时将直接通知合同管理部门从合同结算 中扣除。

**、安全培训与授权

1．承包人所有特殊工种人员必须持证上岗，发包人和发包人委托的监理公司有权对其进行抽查。 承包人要建立特殊工种定期培训和检查计划，这些工种包括但不限于：机动车驾驶员、焊工、起重 工、电工等。

2．承包人应在特殊工种之外的其他工种中，筛选出高风险工种，并对其开展针对性的专题安全 培训。

3．承包人应组织 “入场培训”和考核。发包人委托的监理公司有权监督培训、考核情况或组 织抽查考核。

4．承包人应建立安全培训和考核机制，编制培训教材和培训滚动计划。承包人应组织安全考试 /考核，建立培训考核记录，发包人委托的监理公司有权查看这些记录。

**、职业健康与卫生防疫

1．承包人应有特殊健康检查制度，预防有禁忌症患者从事有关职业，如恐高症患者不得从事高 空作业，患有心血管疾病的人员不得从事繁重的体力劳动，特殊工种人员的体检应符合国家的规定。

2．承包人应保证卫生防疫基本设施的投入，以满足医疗、急救的要求，建立外部医疗支持渠道。

3．应建立卫生防疫措施计划，做好生活区和施工区的卫生防疫工作；制定和执行保证饮水卫生、 饮食卫生、环境卫生和预防集体食物中毒的措施；有灭蚊、灭鼠和消毒的专项工作计划；有针对性 地制订预防 ****、禽流感、疟疾、霍乱、肠道传染病、肝炎、**** 流感等疾病的措施。

**、文明施工与环保要求

1．承包人需制订施工现场的文明施工措施，保持良好的施工现场秩序。施工现场的物料堆放要摆放整齐，安全标志和宣传标志要清楚醒目，废料、废物要分类收集，安全通道要畅通。

2．承包人作业时应避免建筑材料抛洒、飞扬、流淌；应尽可能降低噪音、震动。

3．承包人应根据实际需要，在施工现场布置临时卫生设施（洗手间、卫生间等），施工作业不 破坏环境卫生，不污染现场环境。

4．承包人在施工中应充分重视对环境的保护，保护绿色植被，保护古树。施工如需伤害古树， 必须报告发包人委托的监理公司，在未得到指令前，禁止擅自伤害古树。

5．承包人应及时清理现场废物和垃圾。工业废料与生活垃圾必须分开，有害废物与普通废物必 须分开（如油品废物、电池灯管等，必须单独收集、存放）；禁止在非指定场所乱倒、乱堆垃圾。 禁止违章处理危险化学品和工业垃圾。

6．承包人在施工中应禁止向环境，排放工业污水、生活污水、废油或其他有害物质。

7．承包人在施工中应防止水土流失，应及时对裸露的地基、边坡、开挖出来的沙/土以及砂、 石、水泥等建筑材料予以保护，防止风刮扬尘，雨水冲刷，流入下水道、排洪沟。如因防护不及时 而造成大量水土流失、淤塞道路、沟道或污染环境的，承包人应承担清淤、清扫以及相应的赔偿责 任。

**、工程风险管理与事故预防

（*）基本要求

1．承包人应对施工过程进行全面、深入的危险源识别和风险分析。在施工安全组织设计中提供 危险源及重要危险源清单、作业风险分析报告，该报告应包括（但不限于）如下信息：

（1）高风险作业和工种清单：作业名称、类别和数量、主要事故风险。

（2）施工能源和机械的种类、数量和主要事故风险。

（3）施工作业条件的类型和主要事故风险。

（4）主要工艺过程（或施工活动）的类别及其相关的事故风险。

（5）主要火灾危险（可燃物、点火源）。

（6）主要自然灾害（洪水、大风、雷暴、暴雨、地质灾害等）。

（7）主要环境保护事件（有害垃圾、机械的跑冒滴漏、原材料流失、水土流失等）。

（8）其他。

2．承包人应针对识别出的危险源制定有针对性的事故预防措施并确保在施工中得到有效落实。

3．承包人应建立日常施工活动的动态作业风险分析和安全交底制度。该制度应明确规定风险分 析的方法、责任和交底的内容、时间及记录。

（*）现场作业基本安全条件 承包人应规定现场作业的基本安全条件，包括照明条件、通风条件、作业平台和通道条件、物 料堆放条件、供电供水条件、吸烟点、休息点等，并对临边现场、道路上作业现场、立体交叉作业 现场、地面坑洞和沟道、夜间作业现场等的基本安全条件做出规定。

**、事故报告与应急救援

1．承包人应制定对于未遂事故及以上级别的安全事件和事故，定期报送安全月度快报、季报、 年报和各种专项事故报告等。

2．承包人应建立安全事故统计记录、未遂事故统计记录、违章统计记录，并根据统计情况进行 分析，并就分析结果制定相应的预防措施。

3．承包人应建立事故应急救援机制，明确事故处置的基本原则，即现场发生事故时，首先抢救 生命，向救援组织报警，并采取措施限制事故扩大。

4．承包人应建立相应的应急响应组织，以便能迅速处理突发意外。

5．承包人应建立专项应急响应预案，包括重大人身伤亡事故的救护预案、火灾响应预案、“* 防”预案（防风、防冻、防雷、防暴雨）、重大疫病防护预案、环境污染防护预案、地质灾害防护 预案等。

6．承包人应对应急预案进行适当演练，保证应急预案的可操作性。

7．在工地的其他施工单位发生重大事故时，承包人应无条件立即配合、支持事故抢险。

8．承包人必须为事故处置支付各项费用，包括受伤者的抚恤、补偿等费用，并按合同要求赔偿 对发包人造成的损失。

9．由于发包人原因而造成的事故，发包人应负责按事故的具体损失情况给予承包人经济赔偿。

**．涉及承包人员工的伤害事故，承包人除要报告发包人委托的监理公司外，还应负责按照国 家、行业和本单位上级公司的要求，上报事故。

**、安全业绩考核 为了落实安全管理的责任，承包人在施工过程中发生安全事故时，承包人除应按国家有关规定 承担责任和处罚外，发包人还将按照以下标准进行考核：

（1）较大事故，是指造成 3 人以上 ** 人以下死亡，或者 ** 人以上 ** 人以下重伤，或者 **** *元以上 **** *元以下直接经济损失的事故；

（2）重大事故，是指造成 ** 人以上 ** 人以下死亡，或者 ** 人以上 *** 人以下重伤，或者 **** *元以上 1 *元以下直接经济损失的事故；

（3）特别重大事故，是指造成 ** 人以上死亡，或者 *** 人以上重伤（包括急性工业中毒，下 同），或者 1 *元以上直接经济损失的事故；

（4）所称的“以上”包括本数，所称的“以下”不包括本数。

（5）如整个施工过程未发生以上安全事故，则给予承包人建安费总额的 1‰的安全奖励。

发包人委托的监理公司负责对承包人的安全业绩进行考核。每次合同支付前，承包人提交自我 安全业绩评估报告，然后交发包人委托的监理公司评价。发包人委托的监理公司在签署评价意见后，将作为合同支付依据之*，同时也作为是否可接受承包人再次参加发包人项目竞选的依据之*。

**、协议条款的修订

在项目实施过程中，经双方友好协商，本协议的有关条款也可做出相应的修改。

本工程安全管理协议，由发包人、承包人双方在施工承包合同签订后 7 天内共同签署，作为施 工合同附件。

发 包 人（公章）：

法定代表人（签字）：

或其委托代理人（签字）：

承 包 人（公章）：

法定代表人（签字）：

或其委托代理人（签字）：